Dictámenes

Aprobación: 08/09/2010

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 8 de septiembre de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Arroyomolinos, sobre resolución del contrato de adjudicación del derecho de superficie sobre la parcela aaa del Sector “Las Castañedas”, en el término municipal de Arroyomolinos.Conclusión: Concurren causas imputables al contratista para la resolución.

Aprobación: 05/05/2010

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 5 de mayo de 2010, sobre consulta formulada por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, en relación con expediente sobre resolución del contrato de enajenación, mediante concurso público, procedimiento abierto, del lote de parcelas de propiedad municipal correspondientes al Sector 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para la promoción de viviendas con protección pública destinadas al uso asignado a cada una de ellas a la entidad A.Conclusión: El expediente para la resolución del contrato está caducado. Ello no obstante, no impediría la iniciación de un nuevo expediente de resolución, caso de existir causa legal para ello.

Aprobación: 21/04/2010

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de abril de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Parla, sobre resolución del contrato de derecho de superficie sobre la parcela aaa del plan parcial 4-bis “Residencial Este” a la entidad A. Conclusión: Concurre causa de resolución, incautación de la garantía, indemnización y extinción del derecho de superficie.

Aprobación: 20/01/2010

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Parla, sobre resolución del contrato de derecho de superficie sobre la parcela aaa del plan parcial 4-bis “Residencial Este” a la entidad A.Conclusión: Posibles irregularidades procedimentales. De no ser así, procedería la resolución con incautación de la garantía, la indemnización de daños y perjuicios y la estimación del derecho de superficie con reversión de la parcela al Ayuntamiento.

Aprobación: 09/12/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 29 de diciembre de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Las Rozas sobre resolución del contrato de obras de “Construcción de Centro de Salud en la parcela A-8 de la Marazuela”. Conclusión: El procedimiento está caducado. Procedería la resolución por demora en el cumplimiento del plazo imputable al contratista.

Aprobación: 11/11/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 11 de noviembre de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Arganda del Rey sobre resolución del contrato de obras correspondientes a la actuación II del Centro Deportivo Integrado de La Poveda: “Piscina Municipal Cubierta/Descubierta” suscrito con la empresa A.Conclusión: El acuerdo de inicio del expediente de resolución ha sido adoptado por órgano manifiestamente incompetente, por lo que el procedimiento es nulo de pleno derecho.

Aprobación: 28/10/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 28 de octubre de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de San Sebastián de los Reyes, sobre resolución del contrato de enajenación de la parcela del Sector A, aaa, para la construcción de viviendas de protección pública básica destinadas a venta, a la Sociedad Cooperativa B. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la fianza.

Aprobación: 07/10/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 7 de octubre de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Parla sobre resolución del contrato de derecho de superficie sobre la parcela aaa del plan parcial 4-bis “Residencial Este” a la entidad A. Conclusión: El procedimiento está caducado. Es posible incoar un nuevo procedimiento.

Aprobación: 30/09/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 30 de septiembre de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Fuenlabrada sobre resolución de contrato para la enajenación del subsuelo de la calle A. Conclusión: El procedimiento está caducado. Es posible iniciar nuevo procedimiento con el mismo objeto.

Aprobación: 16/09/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 16 de septiembre de 2009, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, sobre resolución del contrato de obras de “mejora de la cubierta vegetal y consolidación de repoblaciones forestales en la Comarca 2 (Lozoya) y Comarca 5 (Torrelaguna) de la Comunidad de Madrid”. Conclusión: El expediente está caducado. Procede la incoación de un nuevo procedimiento de resolución por incumplimiento del contratista en los plazos de ejecución.

Aprobación: 16/09/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 18 de septiembre de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Fuenlabrada sobre resolución del contrato de enajenación de la parcela A del ámbito del PP aaa, para la construcción de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento a la entidad B. Conclusión: El procedimiento está caducado. Procedería la resolución por incumplimiento.

Aprobación: 16/09/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 18 de septiembre de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Getafe, sobre resolución del contrato de obras del colector desdoblado de la Avenida A en el Sector III de Getafe, suscrito con la empresa B. Conclusión: No concurre causa suficiente y debidamente acreditada para la resolución del contrato por la Administración local.

Aprobación: 22/07/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 22 de julio de 2009, emitido ante la consulta formulada por Alcalde de Madrid sobre resolución del contrato de concesión de obra pública para la construcción, explotación y uso del aparcamiento robotizado para residentes de concesión municipal A, adjudicado a la empresa B. Conclusión: El procedimiento está caducado Procedería resolver por abandono de la concesión e incumplimiento del plazo de ejecución, con incautación de la garantía y, en su caso, indemnización por daños y perjuicios.

Aprobación: 15/07/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 15 de julio de 2009, emitido ante la consulta formulada por la Alcaldesa de Alpedrete, sobre resolución del contrato de gestión del servicio público adjudicado a la empresa A. Conclusión: Procede la resolución con devolución de finaza y sin que el Ayuntamiento pueda reclamar daños y perjuicios al contratista.

Aprobación: 15/07/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 15 de julio de 2009, emitido ante la consulta de resolución de contrato, promovido por el Ayuntamiento de Madrid con oposición del contratista (A), de concesión de la construcción y explotación del aparcamiento para residentes B. Conclusión: Procede la resolución con incautación de las garantías definitiva y complementaria.

Aprobación: 08/07/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 8 de julio de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Arroyomolinos, sobre resolución del contrato de adjudicación del derecho de superficie sobre la parcela A del Sector “Las Castañedas”, en el término municipal de Arroyomolinos. Conclusión: El procedimiento está caducado. El procedimiento seguido adolece de un defecto invalidante. Podrían concurrir causas de resolución.

Aprobación: 17/06/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 17 de junio de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de San Sebastián de los Reyes sobre resolución del contrato de enajenación de la parcela del Sector Tempranales aaa, para la construcción de viviendas de protección pública básica destinadas a venta, a la Sociedad Cooperativa Madrileña A. Conclusión: El procedimiento está caducado. No procedería la resolución por falta de formalización.

Aprobación: 06/05/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 6 de mayo de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Moralzarzal sobre resolución del contrato de limpieza del Colegio Público “El Raso” suscrito con la empresa A. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 15/04/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 15 de abril de 2009, emitido ante la consulta formulada por la Alcaldesa de Piñuécar-Gandullas, sobre resolución del contrato de arrendamiento de la posada La Fragua de Gandullas. Conclusión: Procede la resolución del contrato de arrendamiento.

Aprobación: 04/03/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 4 de marzo de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Galapagar, sobre interpretación del contrato del servicio de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria, punto limpio y mantenimiento y conservación de zonas verdes y áreas infantiles, adjudicado a la empresa A. Conclusión: En coherencia con el conjunto de las previsiones contractuales el Ayuntamiento no puede imponer al contratista el servicio de recogida domiciliaria de restos de jardines privados.