Dictámenes

Aprobación: 05/10/2017

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 de octubre de 2017, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Educación, Juventud y Deporte (actualmente, consejero de Educación e Investigación), al amparo del artículo 5.3.f) d. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de obras de “Construcción de 9 unidades de infantil más sala de usos múltiples más comedor en el nuevo CEIP de Paracuellos de Jarama (Madrid)”, formalizado entre la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y la mercantil OBRAS CONEDAVI SL (en adelante “la empresa”, “la mercantil” o “la contratista”).

Aprobación: 03/08/2017

DICTAMEN de la Sección de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 3 de agosto de 2017, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente de Leganés, cursada a través del consejero de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio, al amparo del artículo 5.3.f) d. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de obra de “Construcción del centro cultural del barrio de Arroyo Culebro”, celebrado con la empresa IMASATEC, S.A., por incumplimiento culpable del contratista.

Aprobación: 03/08/2017

DICTAMEN de la Sección de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 3 de agosto de 2017, sobre la consulta formulada por el alcalde de Pinto a través del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio al amparo del artículo 5.3.f) e. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente de resolución del contrato de “Obras de reforma del parque para deportes de ruedas y skate park”.

Aprobación: 27/07/2017

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 27 de julio de 2017, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente de Las Rozas de Madrid, a través del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, al amparo del artículo 5.3.f) d. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción de pasarela peatonal para la mejora de la permeabilidad transversal entre los márgenes de la A-6” suscrito con la mercantil TABLEROS Y PUENTES S.A.

Aprobación: 29/06/2017

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 29 de junio de 2017, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Leganés, cursada a través del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, al amparo del artículo 5.3.f) d. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de las obras comprendidas en el proyecto de “Reforma y Acondicionamiento del Pabellón deportivo Manuel Cadenas”, formalizado entre el Ayuntamiento de la citada localidad y la mercantil UNIKA PROYECTOS Y OBRAS S.A. (en adelante “la empresa”, “la mercantil” o “la contratista”).

Aprobación: 08/06/2017

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 8 de junio de 2017, sobre la consulta formulada por el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, al amparo del artículo 5.3.f) b. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, sobre revisión de oficio de las resoluciones de aprobación del modificado nº 1 del contrato «Proyecto complementario de urbanización de construcción del de 50 viviendas VPPA joven, trasteros y garaje en la parcela UE-2, manzana 1 ED, “Urbajarama”, en Ciempozuelos», (expediente 50-EG-302.6/2008), y del modificado nº 2 del contrato de consultoría y asistencia denominado «Proyecto complementario de urbanización del de construcción de 50 viviendas VPPA joven, trasteros y garaje en la parcela UE-2, manzana 1 ED, “Urbajarama” de Ciempozuelos» (expediente 50-AT- 00060.4/2006).

Aprobación: 04/05/2017

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, emitido por unanimidad en su sesión de 4 de mayo de 2017, ante la consulta formulada al amparo del artículo 5.3.f) d. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, por el alcalde de Colmenar Viejo a través del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio en relación con el expediente sobre resolución del contrato administrativo de obras denominado “Pavimentación de la calle Huertas (Tramo Plaza del Pueblo-Calle Santa Ana)” adjudicado a la empresa SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.

Aprobación: 11/04/2017

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 11 de abril de 2017, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, al amparo del artículo 5.3.f) d. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de obras denominado “Obras de reforma interior del área de Urgencias Infantiles del Hospital Infantil del Hospital Universitario La Paz”, suscrito con la empresa “CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L.”, (en adelante, “la contratista”).

Aprobación: 11/08/2016

DICTAMEN de la Sección de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 11 de agosto de 2016, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de San Agustín de Guadalix cursada a través del consejero de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio, al amparo del artículo 5.3.f).d de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de obras denominado “Piscina cubierta y centro deportivo (2010)”, suscrito con la U.T.E. “O.C.A. Construcciones y Proyectos, S.A.” y “Adober Electricidad, S.L.” (en adelante, “la contratista”).

Aprobación: 05/05/2016

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 de mayo de 2016, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de San Agustín de Guadalix, cursada a través del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, al amparo del artículo 5.3.f).d) de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de obras denominado “Piscina cubierta y centro deportivo (2010)” , suscrito con la U.T.E. “O.C.A. Construcciones y Proyectos, S.A.” y “Adober Electricidad, S.L.” (en adelante, “la contratista”).

Aprobación: 08/07/2015

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 8 de julio de 2015, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Getafe, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de obras denominado “remodelación urbana de la parcela EQ-7, sita entre las Avenidas Ingenioso Hidalgo y Sancho Panza y la calle de la Cueva de Salamanca, en el barrio de los Molinos para implantación de 4 pistas multideportivas”, adjudicado a la empresa A.Conclusión: 1. El procedimiento de resolución contractual tramitado contiene una irregularidad no invalidante, susceptible de subsanación, al faltar el informe de la Intervención municipal. 2. Concurre causa de resolución del contrato por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

Aprobación: 21/05/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Leganés, en el asunto promovido inicialmente por A, y posteriormente por la aseguradora B, sobre responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Leganés por los daños ocasionados en un local que atribuyen al atranco de la red de alcantarillado.

Aprobación: 14/05/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 14 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, en relación con la revisión de oficio del expediente de contratación relativo a las obras complementarias del proyecto de ejecución de 134 viviendas públicas, trasteros y garaje en la parcela aaa del Ensanche Sur de Alcorcón (Madrid), ejecutadas por la empresa A.Conclusión: Procede la revisión de oficio por incurrir en la causa prevista en el artículo 62.1.e) LRJ-PAC al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Aprobación: 09/04/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 9 de abril de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, sobre la resolución del contrato de obra denominado “Urbanización de los sectores residenciales SUS-R1, SUS-R2 y SUS-R3 y redes generales exteriores de saneamiento”.

Aprobación: 03/04/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 3 de abril de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Collado Villalba en relación con expediente sobre resolución del contrato de “Obras de ejecución de la Escuela Infantil en calle Fuente del Álamo en Collado Villalba”, celebrado con la empresa A por incumplimiento culpable de la contratista.Conclusión: Procede acordar la resolución del contrato por incumplimiento culpable del plazo contractual por parte de la contratista sin incautación de la garantía definitiva.

Aprobación: 23/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 23 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela AD del sector S-11 de Boadilla del Monte.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, debiendo procederse a la liquidación del contrato, en la que debería tenerse en cuenta los posibles daños y perjuicios que, en su caso, pudieran haber sido causados a la contratista por la paralización parcial temporal de las obras.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 16 de enero de 2013, ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción de un aulario 9+0+SUM en la Garena de Alcalá de Henares”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Terminación de construcción 3+6 unidades y sala de usos múltiples en Batres”.Conclusión: Procede que se efectúe una corrección del error material producido en la consignación de la fecha del acta de comprobación y replanteo dando audiencia a todos los intervinientes en el acto administrativo en el que concurre el mencionado error y al resto de los interesados en el expediente. Si de la documentación obrante en el expediente de la Consejería resultase que la fecha del acta de comprobación y replanteo fue el 25 de julio de 2012 procedería la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción 2ª fase de 6 unidades de primaria y gimnasio en el colegio público de Carabaña” celebrado con la entidad A.Conclusión: No procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción aulario educación infantil 9+0+c en Coslada”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.