Dictámenes

Aprobación: 02/02/2021

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 2 de febrero de 2021, emitido ante la consulta formulada por Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través del consejero de Vivienda y Administración Local, al amparo del artículo 5.2 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por Dragados S.A. (en adelante, “la contratista”), sobre reclamación de responsabilidad contractual del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por los daños y perjuicios derivados de la paralización de la obra “Terminación de edificio ‘Ciudad del Deporte y la Salud’. Fase 2. Zona de Campos de Fútbol”.

Aprobación: 03/10/2019

DICTAMEN de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 3 de octubre de 2019, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Políticas Sociales y Familia, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por D. ……, en representación de los herederos de D. ……, sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del retraso de la Administración autonómica en la tramitación del procedimiento de la situación de dependencia y de elaboración del Programa Individual de Atención.

Aprobación: 11/10/2018

ACUERDO del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 11 de octubre de 2018, sobre la consulta formulada por la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente de indemnización de daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato de concesión de redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles central y Navalcarnero.

Aprobación: 21/12/2017

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 21 de diciembre de 2017, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de San Sebastián de los Reyes, al amparo del artículo 5.3.f) b. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por Doña ……, sobre revisión de oficio del Decreto 1782/2014, de 30 de abril, de la concejal delegada de Innovación Tecnológica y Asuntos Generales del citado municipio, por el que concedió título funerario por cambio de titularidad en sepultura a favor de Don ……, Doña …… y Don ……

Aprobación: 15/04/2015

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 15 de abril de 2015, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Morata de Tajuña, en relación con expediente sobre resolución del contrato de enajenación de la parcela aaa de la Unidad de Actuación número bbb, sita en la calle A, número ccc, propiedad del Ayuntamiento de Morata de Tajuña y con destino a la construcción de 80 viviendas de protección pública básica (VPPB) y 95 plazas de garaje, de tipología colectiva a la Sociedad B.Conclusión: 1.ª_ Procede la resolución del contrato por falta de formalización del mismo imputable al contratista, con los efectos del artículo 54.3 TRLCAP y en la cláusula 14 PCAP. 2.ª_ No procede la aplicación de la cláusula 16 PCAP. Las responsabilidades que correspondan a cada parte deberán examinarse en un expediente contradictorio de liquidación del contrato.

Aprobación: 01/10/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 1 de octubre de 2014, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Villaconejos, en relación con un expediente sobre nulidad de los actos preparatorios y de adjudicación contrato de gestión, en régimen de concesión, de los servicios municipales de limpieza y conserjería de las instalaciones y edificios públicos de Villaconejos adjudicado a la empresa A.Conclusión: Procede la revisión de oficio del contrato por incurrir en la causa prevista en el artículo 32 letra c) LCSP.

Aprobación: 01/10/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 1 de octubre de 2014, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Villaconejos, en relación con un expediente sobre nulidad de los actos preparatorios y de adjudicación del contrato de gestión, en régimen de concesión, de los servicios municipales de recogida y transporte de residuos urbanos y gestión del punto limpio, limpieza viaria, jardinería y piscina municipal y alcantarillado adjudicado a la empresa A.Conclusión: Procede la revisión de oficio del contrato por incurrir en la causa prevista en el artículo 32 letra c) LCSP.

Aprobación: 26/02/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 26 de febrero de 2014, emitido ante la consulta formulada por el Ayuntamiento de Alcorcón, respecto de la resolución de la concesión de dominio público de las instalaciones de “quiosco bar ubicado en el Parque A de Alcorcón”, otorgada por dicho Ayuntamiento.Conclusión: Procede la resolución de la concesión de dominio público, por incumplimiento culpable del contratista, con incautación automática de la garantía constituida.

Aprobación: 12/02/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 12 de febrero de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en relación con expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público, en régimen de concierto, respecto del bloque 9 (ecografías) del Acuerdo Marco para la Contratación de Procedimientos Diagnósticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, formalizado con la empresa A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento grave del contratista.

Aprobación: 13/11/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 13 de noviembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, sobre la resolución del contrato de gestión del servicio público denominado “Limpieza viaria, recogida domiciliaria de basuras, transporte de los residuos urbanos al centro de transferencia y gestión del punto limpio de Cercedilla”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato por el contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 25/09/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 25 de septiembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, sobre resolución del contrato administrativo especial denominado “Instalación y explotación de un servicio de telefonía y televisión en habitaciones de pacientes y teléfonos públicos en el Hospital Universitario Severo Ochoa”.Conclusión: Resulta procedente acordar la resolución del contrato, sin perjuicio de lo expuesto en nuestra consideración de derecho sexta.

Aprobación: 25/09/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 25 de septiembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo denominado “Explotación de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios del Hospital Clínico San Carlos y Centros Dependientes del Área 7”, suscrito con la mercantil A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del pago del canon, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 16 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por la alcaldesa de Algete, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ejecución de las obras del proyecto de edificio para piscina cubierta y zona deportiva en polideportivo Duque de Algete fase 1”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora de la Administración en el pago por plazo superior a ocho meses. No procede ni el abono de daños y perjuicios a la contratista ni la incautación de la garantía por ésta constituida.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en relación con expediente sobre resolución del contrato de “Servicio de limpieza de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para los años 2010 y 2011” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista al haber abandonado la prestación del servicio por decisión unilateral con incautación de la garantía constituida al ser equivalente su cuantía con los daños y perjuicios que deben indemnizarse.

Aprobación: 28/04/2010

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 28 de abril de 2010, sobre consulta formulada por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Quijorna, sobre interpretación del contrato de servicio de limpieza viaria en relación con el requerimiento a la contratista de las operaciones de mantenimiento para que una de las barrederas asignadas al servicio funcione correctamente.Conclusión: Corresponde a la contratista satisfacer el importe de la reparación de la máquina barredera, 12.302,40 euros, IVA incluido, en los términos del requerimiento del Ayuntamiento, en aplicación de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato.

Aprobación: 21/04/2010

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de abril de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Parla, sobre resolución del contrato de derecho de superficie sobre la parcela aaa del plan parcial 4-bis “Residencial Este” a la entidad A. Conclusión: Concurre causa de resolución, incautación de la garantía, indemnización y extinción del derecho de superficie.

Aprobación: 14/04/2010

ACUERDO de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 14 de abril de 2010, emitido ante la consulta del Consejero de Transportes e Infraestructuras, sobre solicitud de indemnización para el restablecimiento económico financiero del contrato, formulada por la empresa A, al no proceder la revisión de precios del contrato “Refuerzo y mejora del firme de la carretera M-302. Tramo: de la M-506 a la M-311”.Conclusión: Procede la devolución del expediente por no ser preceptivo el dictamen del Consejo.