Dictámenes

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción 2ª fase de 6 unidades de primaria y gimnasio en el colegio público de Carabaña” celebrado con la entidad A.Conclusión: No procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por R.G.C., sobre solicitud de indemnización económica, por haber sufrido una parada cardíaca al prescribirle medicación incompatible con su tratamiento habitual en el Centro de Especialidades Avenida de Portugal.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por J.P.P. y G.G.T., en nombre y representación de M.C.G.R., por los daños y perjuicios derivados, supuestamente, del incorrecto proceso asistencial recibido por parte del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción aulario educación infantil 9+0+c en Coslada”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Ampliación 1+1 uds., aulas de pequeño grupo, informática, biblioteca y espacios complementarios en el colegio de El Vellón” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ampliación 3+0 unidades colegio Salvador de Madariaga en Daganzo de Arriba”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Cultura y Deporte al amparo del artículo 13.1 de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, respecto a la resolución del contrato de obras “Ampliación de tres unidades de educación infantil en el Colegio Villa de Cobeña, en Cobeña” adjudicado a la empresa A. Conclusión: Procede la resolución del mencionado contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por F.A.J., sobre responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada por parte del Hospital Universitario del Henares.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, sobre resolución del contrato de obras «Construcción de un gimnasio en el colegio “6 de Diciembre” de Colmenarejo» celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 05/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 5 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por R.M.B., en nombre y representación de M.M.M.P., sobre responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid por los daños y perjuicios ocasionados a su representada, al considerar que la deficiente asistencia sanitaria dispensada en el centro de especialidades Federica Montseny y el Hospital Infanta Leonor durante el seguimiento de su embarazo, determinó la muerte fetal.

Aprobación: 28/11/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por J.B.C., sobre responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la retirada de la vía pública y posterior destrucción de un vehículo de su propiedad que se hallaba estacionado en la calle Monederos.

Aprobación: 28/11/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Consejero de Sanidad sobre interpretación en la ejecución del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, relativo a la propuesta de ajuste por variación del volumen en el servicio integral de esterilización del citado hospital durante los años 2009 y 2010. Conclusión: El órgano de contratación tiene potestad para interpretar el contrato de la Administración. Resulta correcta la interpretación propuesta por la Administración. No es posible implementar unos subcriterios interpretativos diferentes a los mantenidos en los otros seis hospitales integrantes del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007.

Aprobación: 28/11/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, sobre el recurso extraordinario de revisión interpuesto por G.A.C., en representación de la mercantil A, contra la Resolución de 16 de enero de 2012 del gerente de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, por la que se inadmite a trámite el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 18 de mayo de 2011, recaída en expediente sancionador.Conclusión: Procede estimar el recurso extraordinario de revisión, retrotraer las actuaciones al momento previo al dictado de la resolución, con admisión a trámite del referido recurso de reposición, sobre cuyo contenido este Consejo Consultivo carece de competencia para pronunciarse.

Aprobación: 21/11/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de noviembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por I.T.M., sobre solicitud de indemnización económica, por secuelas que atribuye a mala asistencia en el parto y postparto en el Hospital de Móstoles.

Aprobación: 21/11/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 22 de noviembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Nuevo Baztán, sobre revisión de oficio de los expedientes de dos aspirantes participantes en el proceso de promoción interna convocado para proveer dos plazas de administrativos para el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, al detectarse que falta documentación referida a dicho proceso.Conclusión: La ausencia de propuesta de resolución en la tramitación del expediente de revisión de oficio impide conocer la causa de nulidad invocada. Pese a ello no se aprecia que concurra causa de nulidad alguna.Concurren los límites que para la revisión de oficio dispone el artículo 106 LRJ-PAC.

Aprobación: 21/11/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de noviembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, en el asunto promovido por la representación de L.A.S., en nombre de su hijo menor de edad G.A.V.S., sobre responsabilidad patrimonial de la Comunidad, por el fallecimiento de V.L.V.G., padre del menor, como consecuencia de un accidente de circulación que atribuye al mal estado de la carretera M-513.

Aprobación: 21/11/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de San Martín de Valdeiglesias, sobre modificación del “contrato de gestión de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y jardinería”. Conclusión: Procede la aprobación de la modificación del contrato.

Aprobación: 14/11/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 14 de noviembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por E.E.G., sobre los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de una caída sufrida en los accesos del Hospital Universitario La Paz.

Aprobación: 14/11/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 14 de noviembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en C, nº aaa a bbb, de Madrid, sobre daños y perjuicios derivados de la falta de correspondencia entre los planos de ordenación del Plan General y los planos de un Estudio de Detalle.

Aprobación: 14/11/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 14 de noviembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por E.V.B., sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados al sufrir una caída en la calle Joaquín Márquez c/v a la calle San Francisco el Grande, debido al deterioro del pavimento.