Dictámenes

Aprobación: 30/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 30 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por M.L.T. sobre indemnización económica, por daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del intento de cobro que estima improcedente de una obra de ejecución sustitutoria.

Aprobación: 30/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 30 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por J.D.G., sobre responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de diversas resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento relacionadas con las obras de consolidación desarrolladas en un inmueble de su propiedad.

Aprobación: 30/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 30 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por A, sobre reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid por los perjuicios económicos ocasionados como consecuencia de la ejecución de las obras de remodelación de la calle Serrano y aledañas.

Aprobación: 23/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 23 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela AD del sector S-11 de Boadilla del Monte.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, debiendo procederse a la liquidación del contrato, en la que debería tenerse en cuenta los posibles daños y perjuicios que, en su caso, pudieran haber sido causados a la contratista por la paralización parcial temporal de las obras.

Aprobación: 23/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 23 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por L.J.H.G. y R.H.G., en representación de su madre, R.G.C., sobre los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la asistencia recibida por parte del SUMMA 112.

Aprobación: 23/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 23 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por E.N.C. sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, por la deficiente asistencia sanitaria dispensada y el supuesto contagio de hepatitis C, que atribuye al uso de equipo contaminado en procedimientos quirúrgicos y a prácticas de inyección intravenosa por parte del Hospital Infanta Sofía.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 16 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en el asunto promovido por M.P.C.G. sobre los daños y perjuicios causados por la asistencia sanitaria prestada por parte del Hospital Clínico San Carlos.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 16 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por J.M.I. sobre reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de un accidente de motocicleta, que sufrió cuando circulaba por la calle Diego de León.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 16 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Tres Cantos, en relación con expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de concesión, denominado “Servicios de Explotación del Centro Deportivo Islas del municipio de Tres Cantos”. Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 16 de enero de 2013, ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción de un aulario 9+0+SUM en la Garena de Alcalá de Henares”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 16 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por la alcaldesa de Algete, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ejecución de las obras del proyecto de edificio para piscina cubierta y zona deportiva en polideportivo Duque de Algete fase 1”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora de la Administración en el pago por plazo superior a ocho meses. No procede ni el abono de daños y perjuicios a la contratista ni la incautación de la garantía por ésta constituida.

Aprobación: 09/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 9 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados al sufrir una caída en la Plaza A, al tropezar con los anclajes de un banco que había sido retirado de dicho lugar.

Aprobación: 09/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría con dos votos particulares discrepantes el 9 de enero de 2013, emitido ante la solicitud formulada por el alcalde del Ayuntamiento de Daganzo, sobre revisión de oficio por nulidad de pleno derecho del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Villa de Daganzo y la “Asociación Amigos de la Música de Daganzo” de fecha 20 de abril de 2007.Conclusión: Procede acordar la revisión de oficio al concurrir en ella la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1 e) LRJ-PAC.

Aprobación: 26/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 26 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Regional de 31 de julio de 2007.Conclusión:Procede desestimar el recurso extraordinario de revisión.

Aprobación: 26/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 26 de diciembre de 2012, sobre la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por M.K.M.G. sobre reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de una caída sufrida en la calle Dolores Barranco de Madrid.

Aprobación: 26/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 26 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el vicealcalde de Madrid, en el asunto promovido por A.U.M., sobre responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid por los daños causados por el deficiente estado de la vía pública.

Aprobación: 26/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 26 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, en el asunto promovido por D.G.A., sobre responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por los daños sufridos como consecuencia del golpe recibido con uno de los salientes de un tendedero de ropa sito en la fachada del número aaa de la calle A.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Terminación de construcción 3+6 unidades y sala de usos múltiples en Batres”.Conclusión: Procede que se efectúe una corrección del error material producido en la consignación de la fecha del acta de comprobación y replanteo dando audiencia a todos los intervinientes en el acto administrativo en el que concurre el mencionado error y al resto de los interesados en el expediente. Si de la documentación obrante en el expediente de la Consejería resultase que la fecha del acta de comprobación y replanteo fue el 25 de julio de 2012 procedería la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 19/12/2012

ACUERDO de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2011, emitido en el asunto promovido por el alcalde de Galapagar sobre la resolución del contrato de consultoría y asistencia para la realización del Plan General de Ordenación Urbana del citado municipio adjudicado a A.Conclusión: Procede la devolución del expediente por no ser procedente el dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en relación con expediente sobre resolución del contrato de “Servicio de limpieza de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para los años 2010 y 2011” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista al haber abandonado la prestación del servicio por decisión unilateral con incautación de la garantía constituida al ser equivalente su cuantía con los daños y perjuicios que deben indemnizarse.