Dictámenes

Aprobación: 27/02/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 27 de febrero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el Consejero de Sanidad, sobre resolución del contrato de servicios denominado “Servicio de limpieza de la agencia Pedro Laín Entralgo para la formación, investigación y estudios sanitarios de la Comunidad de Madrid”.Conclusión: No procede acordar la resolución por la causa del art. 223 g) TRLCSP. Procedería, en su caso, por desistimiento de la Administración.

Aprobación: 27/02/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 27 de febrero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre resolución del contrato de servicios denominado “Servicio de limpieza en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos”.Conclusión: No procede acordar la resolución por la causa del art. 223 g) TRLCSP. Procedería, en su caso, por desistimiento de la Administración.

Aprobación: 27/02/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 27 de febrero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre resolución del contrato de servicios denominado “Servicio de limpieza en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 2012-2013”.Conclusión: No procede acordar la resolución por la causa del art. 223 g) TRLCSP. Procedería, en su caso, por desistimiento de la Administración.

Aprobación: 27/02/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 27 de feberro de 2013, emitido ante la consulta formulada por el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre resolución del contrato de servicios denominado “Limpieza en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica”, celebrado con la entidad A.Conclusión: No procede acordar la resolución por la causa del art. 223 g) TRLCSP. Procedería, en su caso, por desistimiento de la Administración.

Aprobación: 27/02/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 27 de febrero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre resolución del contrato administrativo denominado “Servicio de limpieza en la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 2012-2013” suscrito con la empresa A.Conclusión: No procede acordar la resolución por la causa del art. 223 g) TRLCSP. Procedería, en su caso, por desistimiento de la Administración.

Aprobación: 13/02/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 13 de febrero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de San Sebastián de los Reyes, sobre resolución del contrato celebrado con la entidad A (actualmente B).Conclusión: El contrato está extinguido por transcurso de su plazo de duración, por lo que no procede su resolución.

Aprobación: 23/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 23 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela AD del sector S-11 de Boadilla del Monte.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, debiendo procederse a la liquidación del contrato, en la que debería tenerse en cuenta los posibles daños y perjuicios que, en su caso, pudieran haber sido causados a la contratista por la paralización parcial temporal de las obras.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 16 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por la alcaldesa de Algete, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ejecución de las obras del proyecto de edificio para piscina cubierta y zona deportiva en polideportivo Duque de Algete fase 1”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora de la Administración en el pago por plazo superior a ocho meses. No procede ni el abono de daños y perjuicios a la contratista ni la incautación de la garantía por ésta constituida.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 16 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Tres Cantos, en relación con expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de concesión, denominado “Servicios de Explotación del Centro Deportivo Islas del municipio de Tres Cantos”. Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Terminación de construcción 3+6 unidades y sala de usos múltiples en Batres”.Conclusión: Procede que se efectúe una corrección del error material producido en la consignación de la fecha del acta de comprobación y replanteo dando audiencia a todos los intervinientes en el acto administrativo en el que concurre el mencionado error y al resto de los interesados en el expediente. Si de la documentación obrante en el expediente de la Consejería resultase que la fecha del acta de comprobación y replanteo fue el 25 de julio de 2012 procedería la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en relación con expediente sobre resolución del contrato de “Servicio de limpieza de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para los años 2010 y 2011” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista al haber abandonado la prestación del servicio por decisión unilateral con incautación de la garantía constituida al ser equivalente su cuantía con los daños y perjuicios que deben indemnizarse.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción 2ª fase de 6 unidades de primaria y gimnasio en el colegio público de Carabaña” celebrado con la entidad A.Conclusión: No procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción aulario educación infantil 9+0+c en Coslada”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Ampliación 1+1 uds., aulas de pequeño grupo, informática, biblioteca y espacios complementarios en el colegio de El Vellón” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ampliación 3+0 unidades colegio Salvador de Madariaga en Daganzo de Arriba”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Cultura y Deporte al amparo del artículo 13.1 de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, respecto a la resolución del contrato de obras “Ampliación de tres unidades de educación infantil en el Colegio Villa de Cobeña, en Cobeña” adjudicado a la empresa A. Conclusión: Procede la resolución del mencionado contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, sobre resolución del contrato de obras «Construcción de un gimnasio en el colegio “6 de Diciembre” de Colmenarejo» celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 17/10/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de El Molar, sobre la resolución del contrato de gestión y explotación del servicio público “Piscinas e instalaciones deportivas”. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía. Se deberá determinar si existen daños y perjuicios resarcibles así como la liquidación del contrato.

Aprobación: 03/10/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Rector de la Universidad Complutense sobre resolución del contrato de servicios denominado “Dirección de la obra del Proyecto modificado al de reforma, consolidación y puesta en norma del edificio principal de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense”. Conclusión: El expediente incoado de oficio para la resolución del contrato por desistimiento de la Administración ha caducado. Procedería iniciar un nuevo expediente justificando las razones de interés general que aconsejan el desistimiento.

Aprobación: 19/09/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Galapagar sobre la resolución del contrato de consultoría y asistencia para la realización del Plan General de Ordenación Urbana del citado municipio. Conclusión: El procedimiento está caducado.