Dictámenes

Aprobación: 21/04/2025

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 3 de abril de 2025, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de servicios denominado “dirección de obra y dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de acondicionamiento y reestructuración de edificio dotacional público en la calle Santa Cruz de Marcenado 28, Madrid” ), Lote 1 Dirección de las obras de acondicionamiento y reestructuración de edificio dotacional público en la calle Santa Cruz de Marcenado 28, Madrid”, suscrito con ESTUDIO ARQUILOM S.L.

Aprobación: 03/04/2025

  DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 3 de abril de 2025, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente de resolución del contrato de servicios denominado “VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL CASTILLO DE MANZANARES EL REAL”, suscrito con HETECSE, S.A.

Aprobación: 20/06/2024

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 20 de junio de 2024, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por SANDO CONSTRUCCIONES, S.A. (en adelante, “la reclamante”), sobre reclamación de responsabilidad contractual por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de diversas suspensiones temporales del contrato de obras denominado “Ampliación de la Estación de Gran Vía del Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Estructuras de conexión con Cercanías y Accesibilidad” adjudicado a la entidad SANDO CONSTRUCCIONES, S.A.

Aprobación: 16/05/2024

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 16 de mayo de 2024, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Madrid, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de servicios denominado “redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de la biblioteca municipal de Las Tablas”, suscrito con PICADO DE BLAS ARQUITECTOS SLP.

Aprobación: 02/02/2023

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 2 de febrero de 2023, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Transportes e Infraestructuras, al amparo del artículo 5.2 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por la empresa SACYR S.A.U, sobre reclamación de responsabilidad contractual, por los daños y perjuicios generados a resultas de las diversas suspensiones temporales que han afectado al contrato de obras denominado “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA FERROVIARIA EN TORREJÓN DE ARDOZ. FASE I”, formalizado el 15 de febrero de 2011 entre el ente de derecho público, Madrid Infraestructura del Transporte, MINTRA y la referida empresa.

Aprobación: 05/07/2022

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 de julio de 2022, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Torrelodones, cursada a través del consejero de Administración Local y Digitalización, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente de resolución del contrato denominado “Proyecto de reforma y nuevo pabellón gimnasio en el Colegio de Lourdes”, al existir oposición por parte del contratista.

Aprobación: 05/04/2022

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 de abril de 2022, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Torrelodones, a través del consejero de Administración Local y Digitalización, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente de resolución del contrato de suministro de energía eléctrica de consumo en media y baja tensión para el alumbrado público, dependencias, colegios y otros del Ayuntamiento de Torrelodones (Lote 2: Suministro de energía eléctrica tarifas 3.0A y 31.A), suscrito entre este ayuntamiento y la mercantil ON DEMAND FACILITIES, S.L.U. (ODEF), (en adelante, “la adjudicataria” o “la contratista”).

Aprobación: 15/06/2021

ACUERDO del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 15 de junio de 2021, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Educación y Juventud, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por la mercantil AUTOCARES CIUDAD LINEAL S.A., sobre reclamación de responsabilidad contractual, por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la suspensión de contratos de transporte escolar de los que es adjudicataria.

Aprobación: 09/06/2021

ACUERDO del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 9 de junio de 2021, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Educación y Juventud, al amparo del artículo 5.2 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por Transportes Chapín S.L. (en adelante, “la reclamante”), sobre reclamación de responsabilidad contractual por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la suspensión de contratos de transporte escolar de los que es adjudicataria.

Aprobación: 02/02/2021

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 2 de febrero de 2021, emitido ante la consulta formulada por Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través del consejero de Vivienda y Administración Local, al amparo del artículo 5.2 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por Dragados S.A. (en adelante, “la contratista”), sobre reclamación de responsabilidad contractual del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por los daños y perjuicios derivados de la paralización de la obra “Terminación de edificio ‘Ciudad del Deporte y la Salud’. Fase 2. Zona de Campos de Fútbol”.

Aprobación: 28/11/2019

ACUERDO del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad en su sesión de 28 de noviembre de 2019, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Villaviciosa de Odón a través del consejero de Vivienda y Administración Local, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente de resolución del contrato de “Redacción de proyecto, dirección de obra y estudio y coordinación de seguridad y salud de las obras de estación depuradora en la UA-11 y Universidad CEES (actualmente UEM)”.

Aprobación: 01/10/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 1 de octubre de 2014, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Villaconejos, en relación con un expediente sobre nulidad de los actos preparatorios y de adjudicación contrato de gestión, en régimen de concesión, de los servicios municipales de limpieza y conserjería de las instalaciones y edificios públicos de Villaconejos adjudicado a la empresa A.Conclusión: Procede la revisión de oficio del contrato por incurrir en la causa prevista en el artículo 32 letra c) LCSP.

Aprobación: 01/10/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 1 de octubre de 2014, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Villaconejos, en relación con un expediente sobre nulidad de los actos preparatorios y de adjudicación del contrato de gestión, en régimen de concesión, de los servicios municipales de recogida y transporte de residuos urbanos y gestión del punto limpio, limpieza viaria, jardinería y piscina municipal y alcantarillado adjudicado a la empresa A.Conclusión: Procede la revisión de oficio del contrato por incurrir en la causa prevista en el artículo 32 letra c) LCSP.

Aprobación: 25/04/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre resolución del contrato de obras de “Tratamientos selvícolas para la conservación de masas en el M.U.P. nº 55 Navapozas, Fuenfría, Valdeyerno y Valcaliente, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias”. Conclusión: Procede la resolución del contrato, con devolución de la garantía y abono al adjudicatario del 2% del precio de adjudicación.

Aprobación: 14/03/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre resolución del contrato de consultoría y asistencia, denominado “Elaboración del Plan Especial, Proyecto de Ejecución de Urbanización y Trabajos Complementarios, Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución de Edificación y Dirección de las Obras de Construcción de 410 viviendas públicas, garaje y trasteros en la parcela aaa del Plan Parcial Los Ahijones” Conclusión: El procedimiento está caducado. Sería posible incoar un nuevo procedimiento en el que podría concurrir la causa de resolución invocada.

Aprobación: 28/01/2009

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 28 de enero de 2009, emitido ante la consulta formulada por el Consejero de Transportes e Infraestructuras, en el asunto promovido por la compañía A sobre reclamación de daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato de obras “Remodelación del enlace de la carretera M-506 con la A-42” adjudicado por la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.Conclusión: Ha lugar a reconocer al contratista la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la suspensión total del contrato de obras.

Aprobación: 08/10/2008

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 8 de octubre de 2008, emitido ante la consulta formulada por el Consejero de Cultura y Turismo, en relación con la resolución del contrato de consultoría y asistencia denominado "Dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras del proyecto de ejecución del Centro de interpretación e integración de restos arqueológicos del yacimiento Villa de Valdetorres del Jarama". Conclusión: Procede la resolución del contrato con el pago de los trabajos efectivamente realizados.

Aprobación: 08/10/2008

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 8 de octubre de 2008, emitido ante la consulta formulada por el Consejero de Cultura y Turismo en relación con la resolución del contrato de consultoría y asistencia denominado "Dirección de las obras del proyecto de ejecución del Centro de interpretación e integración de restos arqueológicos del yacimiento Villa de Valdetorres del Jarama".Conclusión: Procede la resolución del contrato con el pago de los trabajos efectivamente realizados.