Dictámenes

Aprobación: 16/06/2016

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 16 de junio de 2016, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, al amparo del artículo 5.c).d de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de servicios denominado “Estudio, análisis y consecuencias de la presencia de agentes cancerígenos o mutágenos en las operaciones relacionadas con el asfaltado”.

Aprobación: 12/05/2016

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 12 de mayo de 2016, emitido ante la consulta formulada por el Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras al amparo del artículo 5.3.f).e. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, respecto a la resolución del contrato de asistencia técnica denominado: “Elaboración de Proyecto Básico, Trabajos Complementarios, Proyecto de Ejecución y Dirección de las obras de Construcción de 44 viviendas VPPA-OC Joven, Trasteros, Locales y Garaje en la Parcela 1.31 C del Ensanche de Vallecas (Madrid)” (Expediente: 50-AT-54.6/2006) celebrado por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Aprobación: 21/04/2016

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 21 de abril de 2016, emitido ante la consulta formulada por la alcaldesa de Torrelodones, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente de resolución del contrato de venta de parcela de uso residencial para la construcción de viviendas de protección pública, suscrito con la empresa Acción Aragonesa de Viviendas, S.A.

Aprobación: 14/04/2016

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 14 de abril de 2016, emitido ante la consulta formulada por el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, cursada a través del consejero de Educación, Juventud y Deporte, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en relación con el expediente sobre resolución del contrato denominado “Suministro e instalación de un equipo de imagen trimodalidad PET/SPECT/CT con destino a la Plataforma de generación y caracterización de modelos de animales del Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC”, suscrito con la Empresa A.

Aprobación: 15/07/2015

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 15 de julio de 2015, emitido ante la consulta formulada por la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, en relación con el expediente sobre resolución del contrato “Explotación de máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías y productos sólidos (vending) en los distintos edificios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón”.Conclusión:Procede la resolución del contrato administrativo especial.

Aprobación: 08/07/2015

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 8 de julio de 2015, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Getafe, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de obras denominado “remodelación urbana de la parcela EQ-7, sita entre las Avenidas Ingenioso Hidalgo y Sancho Panza y la calle de la Cueva de Salamanca, en el barrio de los Molinos para implantación de 4 pistas multideportivas”, adjudicado a la empresa A.Conclusión: 1. El procedimiento de resolución contractual tramitado contiene una irregularidad no invalidante, susceptible de subsanación, al faltar el informe de la Intervención municipal. 2. Concurre causa de resolución del contrato por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

Aprobación: 17/06/2015

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 17 de junio de 2015, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente de Majadahonda, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de suministro de las Licencias de Uso no exclusivo del Sistema de Gestión Integral de Selección y Mantenimiento del Software de la Bolsa de Empleo, suscrito con la empresa A. Conclusión:El contrato cuya resolución se pretende está extinguido por transcurso de su plazo de duración, por lo que no procede la resolución contractual.

Aprobación: 06/05/2015

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 6 de mayo de 2015, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Transportes, Infraestructura y Vivienda, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de denominado “servicio de vigilancia de seguridad no armada en las dependencias de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda”, adjudicado a la empresa A.Conclusión: No procede la resolución del contrato al no deducirse del expediente examinado que esté amparada en causa legal que la justifique.

Aprobación: 03/12/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid,de 3 de diciembre de 2014, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Becerril de la Sierra, relativo a la resolución del contrato de la prestación del servicio denominado “Limpieza de Diversas Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra”, suscrito con la empresa A.Conclusión: Procede resolver el contrato de servicio por incumplimiento de las obligaciones del contratista, debiendo pronunciarse expresamente el acto de resolución sobre la incautación de la garantía..

Aprobación: 25/06/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 25 de junio de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de suministro denominado “Adquisición de máquina barredora, nueva o de segunda mano, para el municipio de Ribatejada Prisma 2008-2011”, adjudicado a A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por la causa de solución prevista en el artículo 223.h) TRLCSP y por la cláusula 21 del PCAP.

Aprobación: 21/05/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, sobre la resolución del contrato de gestión de Servicio Público titulado “Atención a personas mayores en 125 plazas residenciales financiadas parcialmente por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales".Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 21/05/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto denominado “Atención a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Año 2005” del que se adjudicaron treinta y cinco plazas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 21/05/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, sobre resolución del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto denominado “Atención a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)” del que se adjudicaron cuarenta y cinco plazas a A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 21/05/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto denominado “Atención a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Año 1999” del que se adjudicaron cinco plazas a A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 30/04/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 30 de abril de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, sobre la resolución del contrato de cesión del derecho de superficie sobre las parcelas municipales sitas en la calle A, nº aaa, para la construcción de instalaciones deportivas y de equipamiento, celebrado con la Fundación B.

Aprobación: 12/02/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 12 de febrero de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, en relación con expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público, en régimen de concierto, respecto del bloque 9 (ecografías) del Acuerdo Marco para la Contratación de Procedimientos Diagnósticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, formalizado con la empresa A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento grave del contratista.

Aprobación: 22/01/2014

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 22 de enero de 2014, emitido ante la consulta formulada por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, en relación con el expediente sobre resolución del contrato administrativo “Obras de acondicionamiento parcial del edificio de «La Arboleda» para albergar el Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias (CITEF)” suscrito con la mercantil A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, con retención de la garantía constituida.

Aprobación: 27/11/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 27 de noviembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Zarzalejo, en relación con expediente sobre resolución del contrato de gestión del servicio público de mantenimiento de las piscinas municipales.Conclusión: El procedimiento de resolución adolece de un vicio de nulidad radical, al haberse acordado la resolución contractual sin el previo dictamen de este órgano consultivo.

Aprobación: 13/11/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 13 de noviembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, sobre la resolución del contrato de gestión del servicio público denominado “Limpieza viaria, recogida domiciliaria de basuras, transporte de los residuos urbanos al centro de transferencia y gestión del punto limpio de Cercedilla”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato por el contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 03/04/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 3 de abril de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Collado Villalba en relación con expediente sobre resolución del contrato de “Obras de ejecución de la Escuela Infantil en calle Fuente del Álamo en Collado Villalba”, celebrado con la empresa A por incumplimiento culpable de la contratista.Conclusión: Procede acordar la resolución del contrato por incumplimiento culpable del plazo contractual por parte de la contratista sin incautación de la garantía definitiva.