Resultados
Aprobación: 12/12/2012
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Ampliación 1+1 uds., aulas de pequeño grupo, informática, biblioteca y espacios complementarios en el colegio de El Vellón” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.dictamen659-12.pdf [PDF - 221.46 KB]
Aprobación: 12/12/2012
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ampliación 3+0 unidades colegio Salvador de Madariaga en Daganzo de Arriba”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.dictamen660-12.pdf [PDF - 228.38 KB]
Aprobación: 12/12/2012
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Cultura y Deporte al amparo del artículo 13.1 de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, respecto a la resolución del contrato de obras “Ampliación de tres unidades de educación infantil en el Colegio Villa de Cobeña, en Cobeña” adjudicado a la empresa A. Conclusión: Procede la resolución del mencionado contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.dictamen658-12.pdf [PDF - 260.33 KB]
Aprobación: 12/12/2012
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, sobre resolución del contrato de obras «Construcción de un gimnasio en el colegio “6 de Diciembre” de Colmenarejo» celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.dictamen657-12.pdf [PDF - 235.08 KB]
Aprobación: 27/09/2012
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Leganés sobre resolución del contrato de obra de “Construcción del centro cultural del barrio de Arroyo Culebro”, por incumplimiento culpable del contratista.Conclusión: El procedimiento está caducado. Procedería iniciar un nuevo procedimiento.dictamen531-12.pdf [PDF - 220.35 KB]
Aprobación: 26/07/2012
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Leganés sobre resolución del contrato de obras de “Construcción de una biblioteca y un archivo municipal en Leganés Norte”.Conclusión: El procedimiento está caducado. Procedería iniciar un nuevo expediente.dictamen471-12.pdf [PDF - 243.74 KB]
Aprobación: 26/07/2012
DICTAMEN, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación y Empleo sobre resolución del contrato de obras de “Proyecto de ejecución de colegio 9+18 y espacios complementarios en Arganda del Rey (Madrid)”. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía.dictamen480-12.pdf [PDF - 178.87 KB]
Aprobación: 25/04/2012
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre resolución del contrato de obras de “Tratamientos selvícolas para la conservación de masas en el M.U.P. nº 55 Navapozas, Fuenfría, Valdeyerno y Valcaliente, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias”. Conclusión: Procede la resolución del contrato, con devolución de la garantía y abono al adjudicatario del 2% del precio de adjudicación.dictamen259-12.pdf [PDF - 169.3 KB]
Aprobación: 18/04/2012
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Vicealcalde de Madrid sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción del centro municipal de salud de Usera”. Conclusión: Procede la resolución por incumplimiento culpable del contratista con incautación de la garantía definitiva.dictamen242-12.pdf [PDF - 219.52 KB]
Aprobación: 21/03/2012
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación y Empleo, sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción de colegio (9+0+0+0) en Carabanchel (Madrid)”. Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista en los plazos parciales de ejecución del contrato, con incautación de la garantía definitiva.dictamen175-12.pdf [PDF - 303.29 KB]
Aprobación: 08/02/2012
DICTAMEN aprobado por mayoría con un voto particular discrepante, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Sevilla la Nueva, sobre resolución del contrato para la “Ejecución de obra de urbanización de la unidad de ejecución UE.I-1”. Conclusión: Concurre la causa de resolución por falta de formalización del contrato dentro del plazo imputable al contratista así como la incautación de la garantía provisional constituida.dictamen72-12.pdf [PDF - 269.25 KB]
Aprobación: 08/02/2012
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela A del sector S-11 de Boadilla del Monte. Conclusión: No procede la resolución,por no considerarse acreditada la concreta causa invocada.dictamen81-12.pdf [PDF - 253.7 KB]
Aprobación: 07/12/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 7 de diciembre de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Sevilla La Nueva, sobre resolución del contrato para la “Ejecución de obra de urbanización de la unidad de ejecución UE.I-1”. Conclusión: El expediente ha sido instruido prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, por lo que adolece de nulidad.dictamen692-11.pdf [PDF - 206.38 KB]
Aprobación: 07/09/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 7 de septiembre de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte, sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela AD del sector S-11 de Boadilla del Monte. Conclusión:El procedimiento está caducado.dictamen482-11.pdf [PDF - 193.72 KB]
Aprobación: 06/07/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 6 de julio de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Getafe, sobre la aprobación del segundo proyecto modificado de las obras de urbanización de instalaciones del Parque Deportivo Juan de la Cierva de Getafe. Conclusión:No han quedado suficientemente justificadas las causas imprevistas que obliguen a la modificación del contrato.dictamen371-11.pdf [PDF - 247.74 KB]
Aprobación: 01/06/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 1 de junio de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Alcalá de Henares, sobre resolución del contrato de obras de rehabilitación del edificio municipal, sito en la calle Escritorios nº 13, para Centro Asesor de la Mujer, de Alcalá de Henares. Conclusión:El procedimiento está caducado.dictamen289-11.pdf [PDF - 189.77 KB]
Aprobación: 09/03/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 9 de marzo de 2011, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, sobre resolución del contrato de obras de “mejora de la cubierta vegetal y consolidación de repoblaciones forestales en la Comarca 2 (Lozoya) y Comarca 5 (Torrelaguna) de la Comunidad de Madrid”. Conclusión: Procede la resolución, incautación de la garantía e indemnización a la Administración.dictamen74-11.pdf [PDF - 238.73 KB]
Aprobación: 10/11/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 10 de noviembre de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Vicealcalde de Madrid, sobre resolución del contrato de obras de “Reformas en el antiguo colegio público Jacinto Benavente para la creación de una escuela infantil en el Distrito de Salamanca”. Conclusión: Procede la resolución y la detracción del saldo deudor de la liquidación de la garantía constituida.dictamen380-10.pdf [PDF - 238.84 KB]
Aprobación: 29/07/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 29 de julio de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Vicealcalde de Madrid, sobre modificación número 3 del contrato de obras “Rehabilitación del Palacio de Comunicaciones para dependencias de Madrid y Espacio Cultural”.Conclusión: Procede la aprobación de la modificación del contrato.dictamen261-10.pdf [PDF - 206.92 KB]
Aprobación: 30/06/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 30 de junio de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Vicealcalde de Madrid, sobre resolución del contrato de obras de “Reformas en el antiguo colegio público Jacinto Benavente para la creación de una escuela infantil en el Distrito de Salamanca”. Conclusión: El procedimiento está caducado. Procedería iniciar un nuevo procedimiento.dictamen185-10.pdf [PDF - 204.09 KB]