Dictámenes

Aprobación: 06/02/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 6 de febrero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte, sobreresolución de la concesión de uso privativo normal sobre la parcela A, en el paraje de Los Fresnos, con destino a la construcción de un colegio de línea 3 en el municipio de Boadilla del Monte. Conclusión: El expediente de resolución contractual ha caducado. Si la Administración incoara un nuevo procedimiento de resolución, habrá de darse audiencia a los interesados.

Aprobación: 23/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 23 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela AD del sector S-11 de Boadilla del Monte.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, debiendo procederse a la liquidación del contrato, en la que debería tenerse en cuenta los posibles daños y perjuicios que, en su caso, pudieran haber sido causados a la contratista por la paralización parcial temporal de las obras.

Aprobación: 20/06/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte sobre la resolución de la concesión demanial sobre el centro de empresas municipal.Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía definitiva.

Aprobación: 21/03/2012

ACUERDO de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de marzo de 2012, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde accidental de Boadilla del Monte, sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela A del sector S-11 de Boadilla del Monte. Conclusión: No procede emitir dictamen al haber sido ya dictaminado el asunto sometido a consulta.

Aprobación: 08/02/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela A del sector S-11 de Boadilla del Monte. Conclusión: No procede la resolución,por no considerarse acreditada la concreta causa invocada.

Aprobación: 28/12/2011

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 28 de diciembre de 2011, sobre consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte, en el asunto promovido por D. J.M.C.G., sobre responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por los daños causados por el deficiente estado de la vía pública.

Aprobación: 07/09/2011

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 7 de septiembre de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte, sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela AD del sector S-11 de Boadilla del Monte. Conclusión:El procedimiento está caducado.

Aprobación: 15/10/2008

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 15 de octubre de 2008, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte sobre modificación del contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte de los mismos a la planta de transferencia del municipio de Boadilla del Monte, adjudicado a la empresa A. Conclusión: La modificación es ajustada a derecho.