Resultados
Aprobación: 16/01/2013
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 16 de enero de 2013, ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción de un aulario 9+0+SUM en la Garena de Alcalá de Henares”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.dictamen14-13.pdf [PDF - 237.3 KB]
Aprobación: 19/12/2012
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en relación con expediente sobre resolución del contrato de “Servicio de limpieza de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para los años 2010 y 2011” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista al haber abandonado la prestación del servicio por decisión unilateral con incautación de la garantía constituida al ser equivalente su cuantía con los daños y perjuicios que deben indemnizarse.dictamen670-12.pdf [PDF - 190 KB]
Aprobación: 12/12/2012
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ampliación 3+0 unidades colegio Salvador de Madariaga en Daganzo de Arriba”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.dictamen660-12.pdf [PDF - 228.38 KB]
Aprobación: 27/09/2012
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Leganés sobre resolución del contrato de obra de “Construcción del centro cultural del barrio de Arroyo Culebro”, por incumplimiento culpable del contratista.Conclusión: El procedimiento está caducado. Procedería iniciar un nuevo procedimiento.dictamen531-12.pdf [PDF - 220.35 KB]
Aprobación: 20/06/2012
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de San Sebastián de los Reyes sobre resolución del contrato de servicio de “Personal de Sala para Aula de Estudio y Mediateca”. Conclusión: Procede la resolución del contrato, con incautación de la garantía, por incumplimiento del contratista al haber abandonado la prestación del servicio por decisión unilateral y sin esperar a la tramitación del procedimiento de resolución solicitado.dictamen373-12.pdf [PDF - 240.95 KB]
Aprobación: 10/11/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 10 de noviembre de 2011, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación y Empleo, sobre resolución del contrato de servicios para “la organización e impartición de 1174 cursos de formación profesional para el empleo, agrupados en 132 lotes, para su realización en los ejercicios 2009 y 2010, promovidos por el Servicio Regional de Empleo y cofinanciados al 50% por el Fondo Social Europeo” (L/020/2009 lote 110).Conclusión: Procede la resolución del contrato con incautación parcial de la garantía.dictamen622-11.pdf [PDF - 193.51 KB]
Aprobación: 22/06/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 22 de junio de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Madrid, sobre resolución del contrato de cesión del derecho de superficie adjudicado mediante concurso público a la empresa A, sobre la parcela municipal denominada B, situada en la Avenida C. Conclusión:Procede la resolución del contrato de derecho de superficie sin incautación de la garantía.dictamen339-11.pdf [PDF - 354.2 KB]
Aprobación: 22/06/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 22 de junio de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Madrid, sobre resolución del contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concierto, denominado “1733 plazas en Centros de Día para la atención sociosanitaria de personas mayores con deterioro físico, relacional, cognitivo, alzheimer y otras demencias, lotes 5 y 28”.Conclusión:Concurre causa imputable al contratista para la resolución del contrato.dictamen331-11.pdf [PDF - 241.5 KB]
Aprobación: 01/06/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 1 de junio de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Alcalá de Henares, sobre resolución del contrato de obras de rehabilitación del edificio municipal, sito en la calle Escritorios nº 13, para Centro Asesor de la Mujer, de Alcalá de Henares. Conclusión:El procedimiento está caducado.dictamen289-11.pdf [PDF - 189.77 KB]
Aprobación: 09/03/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 9 de marzo de 2011, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, sobre resolución del contrato de obras de “mejora de la cubierta vegetal y consolidación de repoblaciones forestales en la Comarca 2 (Lozoya) y Comarca 5 (Torrelaguna) de la Comunidad de Madrid”. Conclusión: Procede la resolución, incautación de la garantía e indemnización a la Administración.dictamen74-11.pdf [PDF - 238.73 KB]
Aprobación: 02/02/2011
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 2 de febrero de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Mejorada del Campo, sobre resolución del contrato de enajenación, mediante concurso público, procedimiento abierto, del lote de parcelas de propiedad municipal correspondientes al Sector 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para la promoción de viviendas con protección pública destinadas al uso asignado a cada una de ellas a la entidad A. Conclusión: Procede la resolución por falta de formalización del contratista.dictamen25-11.pdf [PDF - 318.38 KB]
Aprobación: 29/12/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 29 de diciembre de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Morata de Tajuña, sobre resolución del contrato de enajenación de la parcela PR-1 de la Unidad de Actuación número 24, sita en la calle A, número aaa, propiedad de Morata de Tajuña y con destino a la construcción de 80 viviendas de protección pública básica (VPPB) y 95 plazas de garaje, de tipología colectiva a la Sociedad Cooperativa B. Conclusión: Procede la resolución del contrato por falta de formalización imputable al contratista, incautación de la garantía e indemnización.dictamen494-10.pdf [PDF - 243.76 KB]
Aprobación: 13/10/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 13 de octubre de 2010, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación, sobre resolución del contrato de servicios de transporte escolar suscrito el 31 de agosto de 2009. Conclusión: Concurre causa de resolución.dictamen336-10.pdf [PDF - 200.36 KB]
Aprobación: 22/09/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 22 de septiembre de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Mejorada del Campo, sobre resolución del contrato de enajenación, mediante concurso público, procedimiento abierto, del lote de parcelas de propiedad municipal correspondientes al Sector 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para la promoción de viviendas con protección pública destinadas al uso asignado a cada una de ellas a la entidad A. Conclusión: El procedimiento está caducado. Procedería iniciar uno nuevo.dictamen302-10.pdf [PDF - 324.5 KB]
Aprobación: 09/06/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 9 de junio de 2010, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, sobre la resolución del contrato de servicios de organización e impartición de cursos de formación profesional para el empleo en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Madrid Sur (Getafe), correspondiente al lote 9. Conclusión: Procede la resolución e incautación de la garantía.dictamen153-10.pdf [PDF - 188 KB]
Aprobación: 05/05/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 5 de mayo de 2010, sobre consulta formulada por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, en relación con expediente sobre resolución del contrato de enajenación, mediante concurso público, procedimiento abierto, del lote de parcelas de propiedad municipal correspondientes al Sector 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para la promoción de viviendas con protección pública destinadas al uso asignado a cada una de ellas a la entidad A.Conclusión: El expediente para la resolución del contrato está caducado. Ello no obstante, no impediría la iniciación de un nuevo expediente de resolución, caso de existir causa legal para ello.dictamen121-10.pdf [PDF - 307.58 KB]
Aprobación: 21/04/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de abril de 2010, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Parla, sobre resolución del contrato de derecho de superficie sobre la parcela aaa del plan parcial 4-bis “Residencial Este” a la entidad A. Conclusión: Concurre causa de resolución, incautación de la garantía, indemnización y extinción del derecho de superficie.dictamen110-10.pdf [PDF - 196.56 KB]
Aprobación: 14/04/2010
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 14 de abril de 2010, sobre consulta formulada por la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, sobre resolución del convenio suscrito con la Fundación A el 7 de noviembre de 2007.Conclusión: No procede acordar la resolución del convenio de colaboración al no apreciarse un incumplimiento culpable de la Fundación. Ello sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 167d) TRLCAP.dictamen101-10.pdf [PDF - 219.25 KB]