Dictámenes

Aprobación: 25/09/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 25 de septiembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo denominado “Explotación de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios del Hospital Clínico San Carlos y Centros Dependientes del Área 7”, suscrito con la mercantil A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del pago del canon, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 17/04/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría con voto particular discrepante el 17 de abril de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad sobre resolución del contrato de suministro para la adquisición de material de curas destinado al Hospital Universitario de Móstoles.Conclusión: Procede la resolución del contrato de suministro por incumplimiento culpable de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato, por parte del contratista, sin incautación automática de la garantía constituida de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 23/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 23 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela AD del sector S-11 de Boadilla del Monte.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, debiendo procederse a la liquidación del contrato, en la que debería tenerse en cuenta los posibles daños y perjuicios que, en su caso, pudieran haber sido causados a la contratista por la paralización parcial temporal de las obras.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 16 de enero de 2013, ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción de un aulario 9+0+SUM en la Garena de Alcalá de Henares”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 16/01/2013

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 16 de enero de 2013, emitido ante la consulta formulada por la alcaldesa de Algete, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ejecución de las obras del proyecto de edificio para piscina cubierta y zona deportiva en polideportivo Duque de Algete fase 1”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora de la Administración en el pago por plazo superior a ocho meses. No procede ni el abono de daños y perjuicios a la contratista ni la incautación de la garantía por ésta constituida.

Aprobación: 19/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en relación con expediente sobre resolución del contrato de “Servicio de limpieza de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para los años 2010 y 2011” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista al haber abandonado la prestación del servicio por decisión unilateral con incautación de la garantía constituida al ser equivalente su cuantía con los daños y perjuicios que deben indemnizarse.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Ampliación 1+1 uds., aulas de pequeño grupo, informática, biblioteca y espacios complementarios en el colegio de El Vellón” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ampliación 3+0 unidades colegio Salvador de Madariaga en Daganzo de Arriba”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Cultura y Deporte al amparo del artículo 13.1 de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, respecto a la resolución del contrato de obras “Ampliación de tres unidades de educación infantil en el Colegio Villa de Cobeña, en Cobeña” adjudicado a la empresa A. Conclusión: Procede la resolución del mencionado contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 12/12/2012

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, sobre resolución del contrato de obras «Construcción de un gimnasio en el colegio “6 de Diciembre” de Colmenarejo» celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 17/10/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de El Molar, sobre la resolución del contrato de gestión y explotación del servicio público “Piscinas e instalaciones deportivas”. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía. Se deberá determinar si existen daños y perjuicios resarcibles así como la liquidación del contrato.

Aprobación: 19/09/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Tres Cantos sobre resolución del contrato de gestión de servicio público denominado “Servicios de Explotación del Centro Deportivo Islas del municipio de Tres Cantos”. Conclusión: El procedimiento incoado de oficio para la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista está caducado. En el procedimiento de resolución iniciado a instancia del contratista procede la retroacción de las actuaciones para cumplimentar el trámite de audiencia.

Aprobación: 19/09/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Galapagar sobre la resolución del contrato de consultoría y asistencia para la realización del Plan General de Ordenación Urbana del citado municipio. Conclusión: El procedimiento está caducado.

Aprobación: 26/07/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Leganés sobre resolución del contrato de obras de “Construcción de una biblioteca y un archivo municipal en Leganés Norte”.Conclusión: El procedimiento está caducado. Procedería iniciar un nuevo expediente.

Aprobación: 20/06/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte sobre la resolución de la concesión demanial sobre el centro de empresas municipal.Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía definitiva.

Aprobación: 20/06/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de San Sebastián de los Reyes sobre resolución del contrato de servicio de “Personal de Sala para Aula de Estudio y Mediateca”. Conclusión: Procede la resolución del contrato, con incautación de la garantía, por incumplimiento del contratista al haber abandonado la prestación del servicio por decisión unilateral y sin esperar a la tramitación del procedimiento de resolución solicitado.

Aprobación: 21/03/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación y Empleo, sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción de colegio (9+0+0+0) en Carabanchel (Madrid)”. Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista en los plazos parciales de ejecución del contrato, con incautación de la garantía definitiva.

Aprobación: 08/02/2012

DICTAMEN aprobado por mayoría con un voto particular discrepante, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Sevilla la Nueva, sobre resolución del contrato para la “Ejecución de obra de urbanización de la unidad de ejecución UE.I-1”. Conclusión: Concurre la causa de resolución por falta de formalización del contrato dentro del plazo imputable al contratista así como la incautación de la garantía provisional constituida.

Aprobación: 08/02/2012

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Boadilla del Monte sobre resolución del contrato administrativo para la construcción de un pabellón deportivo cubierto en la parcela A del sector S-11 de Boadilla del Monte. Conclusión: No procede la resolución,por no considerarse acreditada la concreta causa invocada.

Aprobación: 07/12/2011

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 7 de diciembre de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Sevilla La Nueva, sobre resolución del contrato para la “Ejecución de obra de urbanización de la unidad de ejecución UE.I-1”. Conclusión: El expediente ha sido instruido prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, por lo que adolece de nulidad.