Dictámenes

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto denominado “Atención a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Año 1999” del que se adjudicaron cinco plazas a A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, sobre la resolución del contrato de gestión de Servicio Público titulado “Atención a personas mayores en 125 plazas residenciales financiadas parcialmente por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales".Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 30 de abril de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, sobre la resolución del contrato de cesión del derecho de superficie sobre las parcelas municipales sitas en la calle A, nº aaa, para la construcción de instalaciones deportivas y de equipamiento, celebrado con la Fundación B.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 26 de febrero de 2014, emitido ante la consulta formulada por el Ayuntamiento de Alcorcón, respecto de la resolución de la concesión de dominio público de las instalaciones de “quiosco bar ubicado en el Parque A de Alcorcón”, otorgada por dicho Ayuntamiento.Conclusión: Procede la resolución de la concesión de dominio público, por incumplimiento culpable del contratista, con incautación automática de la garantía constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 22 de enero de 2014, emitido ante la consulta formulada por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, en relación con el expediente sobre resolución del contrato administrativo “Obras de acondicionamiento parcial del edificio de «La Arboleda» para albergar el Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias (CITEF)” suscrito con la mercantil A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, con retención de la garantía constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 6 de noviembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Algete, en relación con el expediente sobre resolución del contrato administrativo de “elaboración del proyecto, ejecución de las obras, explotación y conservación de un quiosco restaurante que se emplazará en el Parque Europa de Algete”.Conclusión: Procede la declaración de caducidad de la concesión, por falta del pago del canon anual por el concesionario, con incautación de la garantía.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 25 de septiembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, sobre resolución del contrato administrativo especial denominado “Instalación y explotación de un servicio de telefonía y televisión en habitaciones de pacientes y teléfonos públicos en el Hospital Universitario Severo Ochoa”.Conclusión: Resulta procedente acordar la resolución del contrato, sin perjuicio de lo expuesto en nuestra consideración de derecho sexta.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 25 de septiembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo denominado “Explotación de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios del Hospital Clínico San Carlos y Centros Dependientes del Área 7”, suscrito con la mercantil A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del pago del canon, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 16 de enero de 2013, ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción de un aulario 9+0+SUM en la Garena de Alcalá de Henares”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, sobre resolución del contrato de obras «Construcción de un gimnasio en el colegio “6 de Diciembre” de Colmenarejo» celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Ampliación 1+1 uds., aulas de pequeño grupo, informática, biblioteca y espacios complementarios en el colegio de El Vellón” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ampliación 3+0 unidades colegio Salvador de Madariaga en Daganzo de Arriba”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Cultura y Deporte al amparo del artículo 13.1 de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, respecto a la resolución del contrato de obras “Ampliación de tres unidades de educación infantil en el Colegio Villa de Cobeña, en Cobeña” adjudicado a la empresa A. Conclusión: Procede la resolución del mencionado contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción aulario educación infantil 9+0+c en Coslada”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de El Molar, sobre la resolución del contrato de gestión y explotación del servicio público “Piscinas e instalaciones deportivas”. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía. Se deberá determinar si existen daños y perjuicios resarcibles así como la liquidación del contrato.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación y Empleo, sobre resolución del contrato de servicios titulado “Vigilancia y seguridad del Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado de Alcalá de Henares”. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Vicealcalde de Madrid sobre resolución del contrato de concesión de obra pública denominado “Redacción de proyecto, construcción y explotación de un centro tecnológico-científico destinado a la realización de actividades de I+D+i en Las Tablas”. Conclusión: Procede la resolución por renuncia unilateral de la contratista con incautación de la garantía definitiva.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación y Empleo, sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción de colegio (9+0+0+0) en Carabanchel (Madrid)”. Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista en los plazos parciales de ejecución del contrato, con incautación de la garantía definitiva.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN aprobado por mayoría con un voto particular discrepante, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Sevilla la Nueva, sobre resolución del contrato para la “Ejecución de obra de urbanización de la unidad de ejecución UE.I-1”. Conclusión: Concurre la causa de resolución por falta de formalización del contrato dentro del plazo imputable al contratista así como la incautación de la garantía provisional constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 5 de octubre de 2011, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación y Empleo, sobre la resolución del “Contrato de servicio para la organización e impartición de 314 cursos de formación profesional para el empleo, dividido en 99 lotes para su realización en los ejercicios 2010 y 2011, promovido por la Dirección de Área de Formación para el empleo del Servicio Regional de empleo y cofinanciados al 50% por el Fondo Social Europeo. Lote 86: Atención a las personas Oeste-Metropolitano. Certificado de profesionalidad”.Conclusión:Procede la resolución con incautación de la garantía.