Dictámenes

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid,de 3 de diciembre de 2014, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Becerril de la Sierra, relativo a la resolución del contrato de la prestación del servicio denominado “Limpieza de Diversas Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra”, suscrito con la empresa A.Conclusión: Procede resolver el contrato de servicio por incumplimiento de las obligaciones del contratista, debiendo pronunciarse expresamente el acto de resolución sobre la incautación de la garantía..

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 25 de junio de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de suministro denominado “Adquisición de máquina barredora, nueva o de segunda mano, para el municipio de Ribatejada Prisma 2008-2011”, adjudicado a A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por la causa de solución prevista en el artículo 223.h) TRLCSP y por la cláusula 21 del PCAP.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, sobre la resolución del contrato de gestión de Servicio Público titulado “Atención a personas mayores en 125 plazas residenciales financiadas parcialmente por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales".Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto denominado “Atención a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Año 2005” del que se adjudicaron treinta y cinco plazas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, sobre resolución del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto denominado “Atención a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)” del que se adjudicaron cuarenta y cinco plazas a A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de mayo de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Asuntos Sociales, en relación con el expediente sobre resolución del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto denominado “Atención a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Año 1999” del que se adjudicaron cinco plazas a A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía constituida.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 25 de septiembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad, sobre resolución del contrato administrativo especial denominado “Instalación y explotación de un servicio de telefonía y televisión en habitaciones de pacientes y teléfonos públicos en el Hospital Universitario Severo Ochoa”.Conclusión: Resulta procedente acordar la resolución del contrato, sin perjuicio de lo expuesto en nuestra consideración de derecho sexta.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 25 de septiembre de 2013, emitido ante la consulta formulada por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, en relación con expediente sobre resolución del contrato administrativo denominado “Explotación de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios del Hospital Clínico San Carlos y Centros Dependientes del Área 7”, suscrito con la mercantil A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del pago del canon, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría con voto particular discrepante el 30 de julio de 2013, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Parla, sobre resolución del contrato de gestión de servicio público denominado “Limpieza viaria, recogida y mantenimiento de contenedores soterrados, contenedores de carga trasera y gestión de puntos limpios”.Conclusión: La resolución del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia de Seguridad Social no resulta procedente de acuerdo con ordenamiento jurídico.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría con voto particular discrepante el 17 de abril de 2013, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Sanidad sobre resolución del contrato de suministro para la adquisición de material de curas destinado al Hospital Universitario de Móstoles.Conclusión: Procede la resolución del contrato de suministro por incumplimiento culpable de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato, por parte del contratista, sin incautación automática de la garantía constituida de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría el 16 de enero de 2013, ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Construcción de un aulario 9+0+SUM en la Garena de Alcalá de Henares”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 19 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en relación con expediente sobre resolución del contrato de “Servicio de limpieza de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para los años 2010 y 2011” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por incumplimiento del contratista al haber abandonado la prestación del servicio por decisión unilateral con incautación de la garantía constituida al ser equivalente su cuantía con los daños y perjuicios que deben indemnizarse.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, en relación con expediente sobre resolución del contrato de obras “Ampliación 1+1 uds., aulas de pequeño grupo, informática, biblioteca y espacios complementarios en el colegio de El Vellón” celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Ampliación 3+0 unidades colegio Salvador de Madariaga en Daganzo de Arriba”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Cultura y Deporte al amparo del artículo 13.1 de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, respecto a la resolución del contrato de obras “Ampliación de tres unidades de educación infantil en el Colegio Villa de Cobeña, en Cobeña” adjudicado a la empresa A. Conclusión: Procede la resolución del mencionado contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Empleo, sobre resolución del contrato de obras «Construcción de un gimnasio en el colegio “6 de Diciembre” de Colmenarejo» celebrado con la entidad A.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por mayoría, en su sesión de 12 de diciembre de 2012, emitido ante la consulta formulada por la consejera de Educación, Juventud y Deporte, sobre resolución del contrato de obras denominado “Construcción aulario educación infantil 9+0+c en Coslada”.Conclusión: Procede la resolución del contrato por demora en la ejecución imputable al contratista, sin incautación automática de la garantía constituida y con su retención hasta la resolución del procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de El Molar, sobre la resolución del contrato de gestión y explotación del servicio público “Piscinas e instalaciones deportivas”. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía. Se deberá determinar si existen daños y perjuicios resarcibles así como la liquidación del contrato.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN aprobado por mayoría con un voto particular, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde de Alcorcón sobre resolución del contrato denominado “Suministro e instalación de una pantalla de Leds para comunicación institucional al ciudadano en el Ayuntamiento de Alcorcón”.Conclusión: Procede la resolución del contrato, debiéndose indemnizar al contratista en concepto de beneficio dejado de obtener, con devolución de la garantía.

Aprobación: 02/07/2026

DICTAMEN, emitido ante la consulta formulada por la Consejera de Educación y Empleo sobre resolución del contrato de obras de “Proyecto de ejecución de colegio 9+18 y espacios complementarios en Arganda del Rey (Madrid)”. Conclusión: Procede la resolución con incautación de la garantía.