Dictámenes
.
Asunto
Órgano consultante
- (-) Remove Ayuntamiento de Casarrubuelos filter Ayuntamiento de Casarrubuelos
Tesauro
- Nulidad (4) Apply Nulidad filter
- Caducidad (3) Apply Caducidad filter
- Nulidad. Causas (3) Apply Nulidad. Causas filter
- Licencias (2) Apply Licencias filter
- Prerrogativas de la Administración (2) Apply Prerrogativas de la Administración filter
- Resolución de contratos. Causas (2) Apply Resolución de contratos. Causas filter
- Trámite de audiencia al avalista (2) Apply Trámite de audiencia al avalista filter
- Actos contrarios al ordenamiento jurídico (1) Apply Actos contrarios al ordenamiento jurídico filter
- Actos prescindiendo del procedimiento legalmente establecido (1) Apply Actos prescindiendo del procedimiento legalmente establecido filter
- Competencia. Atribución (1) Apply Competencia. Atribución filter
- Competencia por razón de la materia (1) Apply Competencia por razón de la materia filter
- Contratación pública (1) Apply Contratación pública filter
- Contrato de obras (1) Apply Contrato de obras filter
- Convenio urbanístico (1) Apply Convenio urbanístico filter
- Cosa juzgada (1) Apply Cosa juzgada filter
- Demora en la ejecución (1) Apply Demora en la ejecución filter
- Desistimiento (1) Apply Desistimiento filter
- Energía. Instalaciones (1) Apply Energía. Instalaciones filter
- Función pública (1) Apply Función pública filter
- Función pública. Acceso (1) Apply Función pública. Acceso filter
- Indefensión (1) Apply Indefensión filter
- Informes preceptivos (1) Apply Informes preceptivos filter
- Obligaciones esenciales del contrato (1) Apply Obligaciones esenciales del contrato filter
- Plazo. Suspensión (1) Apply Plazo. Suspensión filter
- Procedimiento administrativo. Ausencia (1) Apply Procedimiento administrativo. Ausencia filter
- Procedimiento administrativo. Tramitación (1) Apply Procedimiento administrativo. Tramitación filter
- Trámite de audiencia (1) Apply Trámite de audiencia filter
- Trámite de audiencia al contratista (1) Apply Trámite de audiencia al contratista filter
- (-) Remove Ayuntamiento de Casarrubuelos filter Ayuntamiento de Casarrubuelos
Dictámenes
Resultados de la búsqueda:
La búsqueda ha encontrado 9 resultadosDICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 11 de enero de 2018, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Casarrubuelos, a través del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, al amparo de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, sobre revisión de oficio del Convenio Urbanístico del Sector SUS-R4 del Plan General de Ordenación Urbana de Casarruebuelos.
- Procedimiento administrativo. Tramitación
- Cosa juzgada
- Convenio urbanístico
- Nulidad. Causas
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 23 de febrero de 2017, emitido ante la consulta formulada por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Casarrubuelos, a través del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al amparo de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, sobre revisión de oficio del Decreto nº 702 del Alcalde, de fecha 14 de octubre de 2014, de concesión de licencia urbanística de obra menor para instalación de salida de humos de caldera por fachada en la calle A nº aaa de Casarrubuelos a Dña. ……
- Licencias
- Nulidad. Causas
DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 17 de noviembre de 2016, emitido ante la consulta formulada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casarrubuelos, a través del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al amparo del artículo 5.3.f).b. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, sobre revisión de oficio del Decreto nº 702 del Alcalde, de fecha 14 de octubre de 2014, de concesión de licencia urbanística de obra menor para instalación de salida de humos de caldera por fachada en la calle A nº aaa de Casarrubuelos.
- Licencias
- Nulidad. Causas
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 8 de abril de 2015, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Casarrubuelos, sobre revisión de oficio de los contratos suscritos con la empresa A, para la adquisición de productos de iluminación LED y su instalación en diversas dependencias municipales.Conclusión: procede la revisión de oficio por incurrir en la causa del art. 62.1e) LRJPAC y 32c) TRLCSP.
- Nulidad
- Energía. Instalaciones
- Contratación pública
- Actos prescindiendo del procedimiento legalmente establecido
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 3 de septiembre de 2014, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Casarrubuelos, sobre revisión de oficio del acto administrativo Decreto de 14 de junio de 2012, según el cual se declara la situación de excedencia forzosa solicitada por un trabajador municipal. Conclusión: Concurre el motivo de nulidad del artículo 62.1.f) LRJ-PAC.
- Plazo. Suspensión
- Nulidad
- Competencia por razón de la materia
- Caducidad
- Actos contrarios al ordenamiento jurídico
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 9 de abril de 2014, emitido ante la consulta formulada por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, sobre la resolución del contrato de obra denominado “Urbanización de los sectores residenciales SUS-R1, SUS-R2 y SUS-R3 y redes generales exteriores de saneamiento”.
- Trámite de audiencia al avalista
- Trámite de audiencia al contratista
- Contrato de obras
- Demora en la ejecución
- Indefensión
- Informes preceptivos
- Nulidad
- Procedimiento administrativo. Ausencia
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 21 de septiembre de 2011, emitido ante la consulta formulada por el Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deportes y Portavoz del Gobierno, sobre resolución del contrato de concesión de uso privativo normal de terrenos para destinarlos a Centro Residencial de Tercera Edad y Centro de Día.Conclusión:Procede la resolución del contrato e incautación de la garantía.
- Caducidad
- Resolución de contratos. Causas
- Prerrogativas de la Administración
- Obligaciones esenciales del contrato
DICTAMEN emitido ante la consulta formulada por el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, sobre resolución del contrato de concesión de uso privativo normal de terrenos para destinarlos a Centro Residencial de Tercera Edad y Centro de Día, adjudicado a la empresa A. Conclusión: El procedimiento está caducado. Nulidad radical del procedimiento por falta de audiencia al avalista. Ausencia de informes.
- Prerrogativas de la Administración
- Resolución de contratos. Causas
- Nulidad
- Competencia. Atribución
- Caducidad
- Trámite de audiencia al avalista
- Trámite de audiencia
DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 6 de mayo de 2009,emitido ante la solicitud formulada por el Alcalde del Ayuntamiento de Casarrubuelos, sobre revisión de oficio de Decreto n° 21/02/2009 del Alcalde, por el que se procede al nombramiento como funcionarios en prácticas de tres policías municipales BESCAM, entre otros de R.C.H., instada por O.U.P.Conclusión: No procede la revisión de oficio.
- Función pública. Acceso
- Función pública
- Desistimiento